盛润运河城一直不复工

心通桥小秘书 实名认证

已处理

住房保障和房地产管理局

处理时间

2021-7-20 09:24

中原网《每天三分钟》网友“程彦涛”：盛润运河城说是2021年6月30日交房，年前已经封顶，现在迟迟未动工，找开发商、销售部、街道办事处，都是往后拖延交房时间，说4月底开始复工，到现在6月底了就是不复工，难道要烂尾吗？

郑州房管

您好：
  经了解，郑州晟润置业有限公司与中铁十八局于2018年5月8日签订盛润城壹号院总承包合同，备案合同工程总价款为3.43亿元整，工期自2018年9月12日至2020年10月30日共计780天，付款方式为进度付款。根据双方合同约定主体工程16层结顶支付已完工程价款85%，应付工程款为1.02亿。目前开发企业已支付中铁十八局工程进度款1.239亿，但中铁十八局自2021年春节后，以工程款不足以支撑其正常施工为由，迟迟不进场施工，导致盛润城壹号院全面处于停工状态。鉴于目前现状，开发企业采取的通过诉讼判明责任争取早日复工。2021年6月3日，开发企业与中铁十八局关于盛润城壹号院工程建设合同纠纷一案（案件号2021豫01民初512号）已在郑州市中级人民法院开庭，目前正在等待法院判决。